Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

1. Toepasselijkheid
Deze verkoops-, leverings, en aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en te verlenen diensten door ROOFERS, J&L algemene dak- en gevelwerken Putman BVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg Op Oosthoven 87.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Bestellingen, overeenkomsten en verbintenissen verplichten ROOFERS slechts indien deze schriftelijk werden bevestigd.
De opdrachtgever wordt geacht de wettelijke vereiste vergunningen te bezitten voor de uitvoering van de werken waartoe hij opdracht heeft en zulks volgens de wetten en voorschriften van het betrokken rechtsgebied. Alle schade aan ROOFERS betrokken door het niet in orde zijn van de vergunningen, zal door de opdrachtgever integraal aan ROOFERS worden vergoed.

3. Prijs
Behoudens en andersluidend beding, zijn de facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum en dit op de plaats en rekening van de onderneming zijnde BE50 7310 3457 5118. Er kan ten alle tijden een voorschot gevraagd worden op de levering van goederen en op de uitvoering van werken, ongeacht de aard van de levering en de uit te voeren werken. Het niet-betalen van en factuur geeft aan ROOFERS het recht de lopende verkoops-, leverings-, en aannemingsovereenkomsten te verbreken lastens de opdrachtgever waarbij door de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding zal verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het saldo van de verkoopprijs, leveringsprijs of de aannemingssom. Bij wanbetaling van een factuur of van gelijk welke vervallen som, worden ook alle andere nog niet vervallen bedragen opeisbaar. Wanneer op aanvraag van de opdrachtgever een werk dient uitgesteld te worden ten overstaan van de overeenkomende termijn, heeft ROOFERS het recht deze goederen en/of werken reeds aan te rekenen. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd op het nog openstaande bedrag ten behoeve van 10% per jaar, evenals een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgelegd op 10% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 100,00€. prijzen zijn steeds onder voorbehoud en richtinggevend. Bij tariefwijziging is ROOFERS bevoegd de prijzen aan te passen aan het nieuwe tarief. Bij tariefwijzigingen die door worden gerekend door onze leveranciers zijn wij ten alle tijden bevoegd deze ook door te reken aan onze klant. Grondstofprijzen kunnen serieus gaan schommelen en dit kunnen wij zonder beding doorrekenen aan de klant! Roofers kan ten alle tijden een meerprijs aanrekenen voor het niet volledig aanleveren van informatie bij werken in onder aanneming.

4. Annulering
Ingevolge van annulering van de bestelling of in geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de opdrachtgever, zal deze forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd zijn, op de waarde van de bestelling, aan ROOFERS. Reeds volledig uitgevoerde werken zullen volledig worden aangerekend. Tevens blijft het reeds betaalde voorschot verworpen.

5. Leverings- en uitvoeringstermijnen
de leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend voor ROOFERS en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding nog een annulering. De leveringstermijnen worden in ieder geval verlengd indien de koper/opdrachtgever de nodige inlichtingen, maten en/of goedkeuring van de plannen nalaat en over te maken in geval van overmacht en moeilijkheden bij de bevoorrading van grondstoffen in de vertraging bij het transport en dergelijke gevallen. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden eveneens verlengd indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Elke vertraging in het overmaken van een voorschot, leidt zonder verder bericht tot een evenredige verlenging van de leverings- en uitvoering termijnen.

6. Klachtenbeding
Klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 5 werkdagen na het verzenden van het factuur, dan wel uitvoering van de werken, om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd. ROOFERS kan in geen beding aansprakelijk worden gesteld voor een defect aan een installatie dat voor, de uit te voeren dakwerkzaamheden door ROOFERS, verplaatst moest worden. De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor mogelijke schade aan een installatie dat verwijderd of verplaatst is door ROOFERS om de opgegeven werken volgens de regels der kunst uit te voeren.

7. Bevoegdheidsbeding
Het Belgisch recht is altijd van toepassing op elke overeenkomst gesloten met ROOFERS. Enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement TURNHOUT is bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil, elke vordering, elke interpretatie of uitvoering van de overeenkomst en de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

8. Garantie
Iedere opdrachtgever heeft recht op 10 jaar garantie uitgezonderd op herstellingswerken.